Договор оказания услуг по монтажу оборудования

Договор оказания услуг по монтажу оборудования

Договор подряда на монтаж оборудования

[Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение [значение] дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение [значение] дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение [значение] дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, осуществляется не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, вносится не позднее [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем [вписать нужное], настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение [значение] дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

Договор на техническое обслуживание оборудования

Настоящий договор является разновидностью сделок по возмездному оказанию услуг, следовательно, сделка подразумевает оплату оказанных услуг. В рамках указанной сделки стороны именуются Заказчиком и Исполнителем. В качестве Контрагентов могут выступать как физические, так и юридические лица.

Техническое обслуживание представляет собой спектр проведения определенных процедур. К таким процессам относятся:

  • Диагностика оборудования;
  • Проверка и замена расходных материалов;
  • Проведение чистки, ремонта или смазки отдельных деталей;
  • Иные процедуры в зависимости от оборудования.

Договор на техническое обслуживание, согласно требованиям законодательства, заключается в письменной форме. При этом, каких-либо строгих правил для оформления сделки нет. Главное условие при заключении соглашения – непротиворечивость законодательству РФ и указание в тексте договора существенных условий.

Ниже мы рассмотрим, как оформить такое соглашение, и какие разделы необходимо, или же рекомендуется прописать в тексте документа:

Преамбула

Договор на техническое обслуживание

ООО «Тех услуги», в лице генерального директора Лаврова Эдуарда Эдуардовича, действующего в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны
И
ООО «LoSaDi», в лице генерального директора Андроповой Юлии Ростиславовны, действующей в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
Заключили настоящий договор о нижеследующем:

Преамбула договора представляет собой информацию, которая непосредственно связана с личными данными контрагентов. Так, в тексте преамбулы фигурируют следующие положения:

  • Во-первых, разновидность заключаемой сделки (в нашем случае это – договор на техническое обслуживание);
  • Во-вторых, место, то есть город, в котором оформляется соглашение;
  • В-третьих, дата заключения договора;
  • В-четвертых, фамилия и инициалы представителей юридических лиц;
  • В-пятых, роли участников сделки.

Все вышеперечисленные позиции в совокупности представляют собой содержание преамбулы.

Далее в договоре прописываются разделы, содержащие существенные (без наличия которых договор не вступает в юридическую силу) и дополнительные (по усмотрению сторон) условия. Ниже мы представим образец каждого раздела по отдельности:

Предмет

Раздел о предмете выступает в роли базовой составляющей соглашения. В нашем случае, предметом техническое обслуживание оборудования. При этом необходимо указать перечень оказываемых услуг, которые входят в процесс осуществления техобслуживания. Итак, положения, связанные с предметом соглашения, в тексте документа прописываются следующим образом:

В соответствии с настоящим соглашением Исполнитель обязуется провести техническое обслуживание компьютеров организации Заказчика.
В перечень оказываемых Исполнителем услуг входит:

  • Проверка работоспособности компьютерной техники;
  • Замена и ремонт деталей, вышедших из строя.
  • Установка программного обеспечения;
  • Чистка от вирусов, содержащихся на компьютерах;
  • Настройка системы.

Стоимость оказываемых услуг, порядок и сроки оплаты отражены в Приложении 1 к настоящему договору.

Права и обязанности сторон

Настоящий раздел имеет своей целью закрепление перечня обязательств и прав Контрагентов в рамках соглашения.
Примерные формулировки, которые фигурируют в таком разделе, мы представим ниже:

  • Требовать от Исполнителя оказания услуг, указанных в разделе о предмете настоящего соглашения.
  • Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего соглашения.
  • В сроки, предусмотренные Приложением 1 к настоящему соглашению, оплатить техническое обслуживание оборудования, указанного в тексте документа.
  • Произвести оплату услуг в порядке и размере, которые предусмотрены Приложением 1 к настоящему соглашению.
  • Нести ответственность в случае нарушения условий договора, или неисполнения исполнения обязательств по настоящему соглашению.
  • Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с условиями, закрепленными в тексте настоящего соглашения.
  • Требовать от Заказчика оплаты технического обслуживания в порядке и сроки, предусмотренные Приложением 1 к настоящему соглашению.
  • Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего соглашения.
  • Провести качественное техническое обслуживание оборудования, указанного в тексте документа.
  • Нести ответственность в случае нарушения условий договора, или неисполнения исполнения обязательств по настоящему соглашению.
  • Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с условиями, закрепленными в тексте настоящего соглашения.

Заключительные положения

В данном разделе прописываются положения, представляющие собой условия общего характера. Они не относятся к вышеперечисленным разделам, однако имеют место быть. Их формулировки выглядят следующим образом:

  • Настоящее соглашение приобретает юридическую силу с момента его подписания Контрагентами.
  • Работа принимается Заказчиком путем составления акта приема-передачи выполненных работ.
  • В случае возникновения каких-либо разногласий или споров, стороны разрешают их путем переговоров.
  • В случае если стороны не приходят к компромиссу, все споры разрешаются в судебном порядке.
  • Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

Заключение

В конце документа указывается информация о юридических адресах и реквизитах сторон. Далее Контрагенты ставят свои подписи, и после этого договор на техническое обслуживание оборудования считается заключенным.

ДОГОВОР на оказание услуг по установке и обслуживанию оборудования связи

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по установке и обслуживанию оборудования связи (далее по тексту настоящего Договора — Оборудование), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Перечень Оборудования и перечень выполняемых работ указывается в Приложении N 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Сроки выполнения работ указываются в Приложении N 2 к настоящему Договору.

1.4. Работы по установке Оборудования считаются выполненными после подписания Акта приема-сдачи работ уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

1.5. Работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию Оборудования, выполняемые Исполнителем, состоят из планового и непланового эксплуатационно-технического обслуживания и представляют собой совокупность мероприятий, поддерживающих Оборудование в работоспособном состоянии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные в Приложении N 2 к настоящему Договору.

2.1.3. Приступить к установке Оборудования в течение ____ дней после подписания настоящего Договора.

2.1.4. Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе.

2.1.5. Осуществлять плановое эксплуатационно-техническое обслуживание Оборудования в объеме и сроки, указанные в Приложениях NN 1 и 2 к настоящему Договору, о чем производить запись в Журнале обслуживания Оборудования (как в экземпляре Исполнителя, так и в экземпляре Заказчика).

2.1.6. Обеспечить своевременный выезд специалистов к Заказчику для выполнения работ, включенных в Приложение N 1.

2.1.7. По получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном выполнении работ устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более _____ дней после получения сообщения.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 1.1 настоящего Договора услуг, а также график их работы.

2.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Исполнителю допуск в помещения, в которых будет устанавливаться Оборудование.

2.3.2. Принять результат выполненных работ по установке Оборудования и подписать Акт приема-сдачи работ не позднее ____ дней со дня уведомления Исполнителем Заказчика о готовности Оборудования к работе.

Мотивированный отказ от приемки работ и подписания Акта приема-сдачи работ должен быть предоставлен Заказчиком Исполнителю в течение ____ дней.

В случае неподписания Акта приема-сдачи работ и непредоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта работа считается выполненной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству.

2.3.3. Подавать Исполнителю заявки на проведение непланового эксплуатационно-технического обслуживания Оборудования. Способ подачи заявки определяется по согласованию с Исполнителем.

2.3.4. Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

2.5. Стороны ежемесячно составляют Акт о выполненных работах по обслуживанию Оборудования.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ по установке оборудования составляет ______ (___________) рублей, в том числе НДС (___ %) — ______ (___________) рублей.

3.2. За обслуживание Оборудования Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю абонентскую плату в размере _______ (___________) рублей, в том числе НДС (___ %) — ________ (_____________) рублей.

3.3. Счет на оплату работ по п. 3.1 настоящего Договора предоставляется Исполнителем Заказчику в течение _____ дней с момента __________ (подписания Акта или подписания Договора).

3.4. Счета на оплату услуг Исполнителя по п. 3.2 настоящего Договора предоставляются Исполнителем Заказчику не позднее ____ числа текущего месяца начиная с месяца, следующего за месяцем подписания Акта приема-сдачи работ по установке Оборудования.

3.5. Расчеты производятся Заказчиком в течение ____ дней с момента получения счета от Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

4.3. Оборудование, вышедшее из строя по вине Заказчика либо выработавшее свой ресурс, заменяется Исполнителем за счет Заказчика.

4.4. Журнал обслуживания Оборудования, указанный в п. 2.1.5 настоящего Договора, хранится у Заказчика и Исполнителя по одному экземпляру для каждого.

4.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. Ответственность перед Заказчиком за исполнение третьими лицами обязательств по Договору несет Исполнитель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров на условиях взаимной заинтересованности и уважения.

5.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ______________.

5.3. За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере ____% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере ____% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до «___»___________ ____ г.

Договор подряда на монтаж оборудования

__________________________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
_____________________________________________, действующ____ на основании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной
(правоустанавливающий документ)
стороны, и _______________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
______________________________________________, действующ___ на основании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой
(правоустанавливающий документ)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)
следующего оборудования: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.
(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1
Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик
за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и
оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику
по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения
для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения
настоящего Договора;
2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи
выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,
указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,
указанного в п.4.1. Договора;
2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту
приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и
пусконаладочных работ
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,
на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и
производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания
акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями
настоящего Договора;
2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения
об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.
настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при
обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее
сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3
и 5 настоящего Договора;
2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами
подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы
для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,
предусмотренных настоящим Договором;
2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные
затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,
необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;
2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика
обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного
имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,
оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их
необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора.

Читайте также  Могу ли я подать в суд заявление

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________
(сумма цифрами и прописью)
_______________________) рублей.
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
— первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в
п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется
(сумма цифрами и прописью)
не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
— оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,
(сумма цифрами и прописью)
вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.
3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику
путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо
путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим
Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта
приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа
оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и
Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с
приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи
в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо
по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют
двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки
устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков
платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____
процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан
уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за
каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых
на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет
ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по
настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую
сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств
по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой
из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В
случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение
в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,
названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение
___________ дней письменно известить об этом другую сторону.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.
7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения
для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;
приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к
монтажу оборудования.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Подрядчик
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________

________________________ _________________________
Заказчик Подрядчик
м.п. м.п.

Договор подряда на монтаж оборудования

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2022 года

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной

стороны, и _______________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

(сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим

Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта

приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и

Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с

приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо

по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет

ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector